其他大学

国家开放大学22秋工程招投标概论形考任务1-4[标准答案]

时间：2022-11-17  作者:在线  来源：互联网  点击： 次  

标签：
内容摘要：
国家开放大学22秋工程招投标概论形考任务1-4[标准答案] 第一次形考占15% 试卷总分:100 得分:null 一、单选题（每题只有一个正确答案） 1.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。 A.工程保修期 B.承包商的施工期 C.工程师在施工过程中

可做奥鹏各院校作业、国开形考作业、各网院作业，联系:QQ3064302332奥鹏作业答案，奥鹏成考作业代做联系优学网 微信：wxxygzs

国家开放大学22秋工程招投标概论形考任务1-4[标准答案]
第一次形考占15%
试卷总分:100  得分:null
 
一、单选题（每题只有一个正确答案）
 
1.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
 
2.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
 
3.合同争议的解决顺序为（）
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
 
4.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
 
5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
 
6.《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻或延误，以致增加工作量时，应是为（）。
A.额外服务
B.附加服务
C.延长服务
D.非监理服务
 
7.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
 
8.监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
A.能力
B.报价
C.信誉
D.经济实力
 
9.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
 
10.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A.2
B.3
C.5
D.7
 
11.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
 
12.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位?
D.设备供应单位
 
13.中标的承包商将由（）决定。
A.评标委员会
B.业主
C.上级行政主管部门
D.监理工程师
 
14.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
 
15.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
 
16.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
 
17.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
 
18.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸?
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸?
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
 
19.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.义务工作
 
20.工程建设定额管理人员的素质要求主要包括(? ? ? ? ? ? )
A.领导素质
B.文化素质
C.专业素质
D.品德素质
E.身体素质
 
21.仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）
A.按裁决自觉执行
B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C.可向人民法院起诉
D.向合同管理机关申诉
 
22.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
 
23.下列财产中，（）不得抵押。
A.土地所有权
B.土地使用权
C.房屋
D.交通运输工具
 
24.在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
 
25.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标代理
D.设计单位
 
26.在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
 
27.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
 
28.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
A.提供的投标担保有瑕疵
B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项
D.明显不符合技术规格要求
 
29.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
 
30.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
 
 
二、判断题
 
31.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）
 
32.中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）
 
33.FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（）
 
34.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）
 
35.供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）
 
36.招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
 
37.建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（）
 
38.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）
 
39.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）
 
40.甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）
 
 
第二次形考占15%
试卷总分:100  得分:100
 
一、单选题（每题只有一个正确答案）
 
1.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其(? )、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A.招标范围
B.招标金额?
C.资金来源
D.投资估算
 
2.工程分包的说法错误的为（）。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C.是允许的
D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
 
3.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。()
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
 
4.下列哪种情况应作废标处理？()
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.总价金额与单价金额不一致
C.投标书未密封
D.投标报价与标底不一致
 
5.以下可不进行招标的项目是(? )。
A.施工单项合同估算价250万人民币
B.重要生产设备采购价l20万人民币
C.监理合同估算价80万元
D.各单项合同估算价均低于必须招标项目的规定标准，但项目总投资额为2000万元
 
6.后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.丧失商业信誉??
C.企业负有巨额债务
D.转移资产以逃避债务
 
7.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
 
8.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( )
A.联合承包
B.指定承包
C.协议承包
D.招标承包
 
9.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。
A.15
B.20
C.25
D.30
 
10.自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
 
11.确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
 
12.属于来自业主的风险是(? ?)
A.业主信誉差
B.社会动乱
C.台风
D.国家调整税率
 
13.如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
 
14.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.询价
 
15.招标投标活动应当遵循的原则不包括(? )。
A.公开
B.公平
C.公正
D.公信
 
16.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）
A.通知债权人
B.与债权人协商??
C.经过债权人的同意
D.重新签订合同
 
17.编制投标文件的基本依据，就是(? )
A.招标说明书
B.招标文件
C.施工合同
D.勘察设计资料
 
18.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。
A.保证
B.连带保证
C.违约
D.合同
 
19.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，(? )。
A.必须进行招标
B.必须进行公开招标
C.可不进行招标
D.根据资金提供方要求确定
 
20.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
 
21.下列选项中，不属于要式合同的是（）
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同??
D.自然人之间签订的借款合同
 
22.招标承包是指由__以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位__选定建筑施工企业，并与其签订承包合同。( )
A.两家? ? 择优
B.两家? ? 随机
C.三家? ? 择优
D.三家? ? 随机
 
23.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧?
B.③②④⑦①⑤⑧⑥??
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.?④③②⑦①⑤⑧⑥
 
24.依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，这是招投标活动(? )原则的反映。
A.信息透明
B.公平
C.合法
D.公开
 
25.下列属于建筑市场客体的是( )
A.业主
B.承包商
C.工程咨询服务机构
D.建筑工程
 
26.按照建筑法及其相关规定，投标人之间（? ）不属于串通投标的行为。
A.相互约定抬高或者降低投标报价
B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.相互探听对方投标标价
D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
 
27.2008年以后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由______担任。(? )
A.施工企业负责人
B.取得项目经理证书的人员
C.取得建造师注册证书的人员
D.施工企业总工程师
 
28.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于(? )
A.要约邀请
B.要约引诱
C.要约
D.承诺
 
29.国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以( )。
A.直接发包
B.进行邀请招标
C.进行议标
D.不用招标
 
30.当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。
A.双方当事人制作合同书时
B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
 
 
二、判断题
 
31.FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。（）
 
32.经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）
 
33.FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。（）
 
34.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）
 
35.投标人在有效期内撤回其投标文件的，应将投标保证金一并退回。（）
 
36.我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）
 
37.在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）
 
38.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（）
 
39.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）
 
40.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止。（）
 
第三次形考占15%
试卷总分:99.5  得分:97.5
 
一、单选题（每题只有一个正确答案）
 
1.全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当( )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动
B.进人无形建筑市场进行招标投标活动
C.进入有形建筑市场进行直接发包活动
D.进入无形建筑市场进行直接发包活动
 
2.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以( )已提交的投标文件。
A.补充
B.补充或修改
C.撤回
D.补充、修改或撤回
 
12.评标委员会应当按照(? ?)评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.《招标投标法》规定的
B.科学合理的
C.招标文件确定的
D.经2／3以上评标专家同意的
 
18.依据《招标投标法》规定，以下说法错误的是( )。
A.招标人有权自行选择招标代理机构
B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案
C.招标人有可能是自然人
D.招标人可以自行办理招标事宜的，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜
 
3.(? )，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.公开招标项目
B.依法必须进行招标的项目
C.邀请招标项目
D.政府投资项目
 
26.相对于承包人，业主作为市场主体具( )。
A.长期性
B.持续性
C.稳定性
D.不确定性
 
9.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其(? )参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
A.2年至5年内
B.2年内
C.3年内
D.5年内
 
23.某大型公用事业项目，评标委员会总人数为11人，其中经济、技术方面的专家最少应为( )人。
A.7
B.8
C.9
D.10
 
10.中标人的投标，应当符合的条件之一是，能够最大限度的满足招标文件中规定的各项(? ?)评价标准。
A.综合
B.最低
C.最高
D.专项
 
17.投标人应当按照(? )的要求编制投标文件。
A.法律法规
B.强制性规范
C.招标文件
D.市场竞争
 
28.开标地点应为(? )。
A.工程所在地建设工程交易中心
B.招标方临时指定的地点
C.招标文件中预先确定的地点
D.招标方的办公场地
 
16.投标人禁止行使的行为不包括(? ?)。
A.相互串通投标报价，损害招标人的合法权益
B.与招标人串通投标，损害社会公共利益
C.以他人名义投标
D.以比其他投标人低很多的价格投标
正确答案上www.youxue100f.com
 
13.评标委员会在评标时，对投标文件中错误修正的原则说法正确的是(? )。
A.大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准
C.对不同文字文本的解释发生异议的，以投标方国家文字文本为准
D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外
 
30.建设市场交易是业主给付（ ）承包人交付工程的交易过程。
A.任务
B.建设费
C.材料
D.人员
 
15.招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经(? ?)同意，不得转让招标代理业务。
A.招标人
B.建设行政主管部门
C.人民政府
D.发展计划部门
 
13.投标保证金的作用是(? ?)。
A.仅保护招标人的利益
B.仅保护投标人的利益
C.防止双方违约
D.维护招投标秩序，保证招投标活动顺利进行
 
19.投标保证金有效期应当超出投标有效期(? ?)天。
A.15
B.20
C.30
D.35
 
20.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.5日
B.7日
C.15日
D.30日
 
11.以下主体不能成为建设工程招标项目的投标人的有(? )。
A.建筑公司
B.材料供应商
C.个人
D.设计单位
 
20.依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过(? )报刊、信息网络或者其他媒介发布。
A.公开的
B.国家指定的
C.专门的
D.权威的
 
21.编制招标文件，( )。
A.可根据招标项目的特点和需要指定特定的生产供应者
B.可任意划分标段
C.应当包括拟签订合同的主要条款
D.不能透露招标控制价
 
15.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )。
A.30日
B.20日
C.15日
D.7日
 
21.以下哪种行为属于投标人串通投标行为(? )。
A.招标人预先内定中标人
B.招标人向投标人泄露标底
C.投标人之间相互约定抬高报价
D.投标人向评标专家行贿
 
24.对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由( )规定。
A.国务院
B.有关行政监督部门
C.建设行政主管部门
D.国务院发展改革部门
 
25.招标代理机构(? )办理招标事宜，并遵守法律法规的规定。
A.有权自行
B.应当在招标人委托的范围内
C.应根据项目实际情况
D.应根据有关行政主管部门的指示
 
2.经评审的最低投标价法在满足了招标文件实质性要求的情况下，评标委员会根据招标文件规定的评审指标和标准对投标单位的报价进行修正，得到( )。
A.合理价
B.最低价
C.评审价
D.满意价
 
7.招标人与中标人签订合同后(? ?)个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.3
B.5
C.7
D.10
 
24.依据《招标投标法》的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的(? ?)之前，投标人补充、修改、替代或者撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。
A.投标有效期终止
B.签订合同
C.确定中标通知书
D.开标
 
8.按照施工项目投标工作程序，在参加招标人组织踏勘项目现场后，接下来的步骤是( )。
A.投标人编制投标文件
B.发售招标文件
C.确定招标组织形式
D.召开标前会议
 
27.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处(? )的罚款。
A.合同金额2％以上5％以下
B.2万元以上l0万元以下
C.合同金额2％0以上5‰以下
D.1万元以上5万元以下
 
 
二、判断题
 
34.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）
 
35.开标地点应当为招标文件预先确定的地点。（）
 
31.招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
 
39.两个企业联合承包建设工程项目，应该按照资质等级低的许可范围承揽业务。（）
 
33.索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（）
 
32.FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（）
 
38.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（）
 
36.建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（）
 
39.施工招标中，项目技术复杂或有特殊要求可以采用邀请招标。（）
 
40.工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（）
国开形考任务1-4答案

出处：奥奥鹏作业答案_优学网_专业的作业答案辅导网
网址：youxue100f.com转载时请注明出处和网址
作业答案_优学网_专业的在离线作业答案辅导网
联系：QQ：3064302332 点击这里给我发消息，谢谢

上一篇：国家开放大学22秋地域文化（专）形考任务1-4[标准答案]
下一篇：国家开放大学22秋建筑工程质量检验形考任务1-4[标准答案]
最新更新

精彩推荐
热门点击
本类排行

作业资料综合信息发布网站
联系QQ:3064302332 优学网为您服务！点击这里给我发消息，谢谢
优学网成考作业答案网为您服务！
QQ：3064302332

优学网100分作业答案
微信：wxxygzs
联系：QQ：3064302332 youxue100f.com网为您服务！点击这里给我发消息，谢谢
奥鹏东北大学 | 吉大 | 天津大学作业 | 南开作业 | 奥鹏作业答案 | 多肽合成 |
作业资料辅导平台_优学网滇ICP备2021005493号 成考作业答案联系优学网网站地图
Copyright ©2002-2018 奥鹏作业答案_优学网_专业的奥鹏在线离线作业答案辅导网 文军科技 版权所有 Power by DedeCms